当前位置：首页 > 招标 > 招标公告 > 正文

电厂河泵站拆建工程土建及设备安装工程招标公告

http://www.chemsb.com/ 2020年11月06日浏览量：871

字号：T | T

公告类型：	招标公告
公告名称：	电厂河泵站拆建工程土建及设备安装工程招标公告
招标编号：
招标行业：	机电行业 -
公告日期：	2020年11月06日
截止日期：	2020年11月11日
招标机构：	淮安市城市水利重点工程建设处
招标方式：	国内公开
联系方式：	请登录查看

1.招标条件

本招标项目电厂河泵站拆建工程已由淮安市发展和改革委员会以淮发改投资复〔2020〕87号批准建设，建设资金来自市财政资金，项目出资比例为100%，项目法人为淮安市城市水利重点工程建设处，招标人为淮安市城市水利重点工程建设处，招标代理机构为江苏万源工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目土建及设备安装工程进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1项目概况：项目位于清江浦区延安西路与淮三路交界处，包括站身及进出水连接段拆建、拦污栅拆建、管理房拆建、管理所绿化等。

2.2招标范围：本次施工招标为1个标段，为电厂河泵站拆建工程土建及设备安装工程，具内容详见施工图纸和工程量清单中相关施工内容。

2.3质量目标：合格。

2.4计划工期：360日历天，2021年5月30日前必须通过机组启动试运行验收，2021年11月30日前具备完工验收条件。

3.投标人资格要求

3.1投标人持有有效的营业执照，具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标），具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3.2投标人业绩要求：2015年1月1日以来（时间以完工验收或竣工验收时间为准）承担过水利工程施工业绩【业绩证明材料须提供：1、须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】；

3.3投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级或以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书；

3.4投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一：

①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）；

②项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。

（a）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。

（b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。

（c）通过合同完工验收。

（d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。

（e）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）。

3.5本次评标时对投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理行贿犯罪记录查询暂不作要求。评标结束后，若发现投标人、投标人法定代表人、拟任项目经理从投标截止之日起算，前3年内存在行贿犯罪的，将取消中标资格，并按信用管理相关规定报请行政监督部门予以处罚；

3.6投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）；

3.7委托代理人及拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目经理的劳动合同及2020年8月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单(含缴费明细，超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)；

3.8根据2019年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值2.0分）及以上；（等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://slj.huaian.gov.cn/xwzx/gggs/content/202008/159791477613702Rn6fQr.html）；

3.9不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形；

3.10不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形；

3.11从投标截止之日起算，前2年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）。

3.12从投标截止之日起算，前2年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）。

3.13本次招标不接受联合体投标。

本次招标实行资格后审。资格后审不合格投标人的投标文件将予以否决。

4.招标文件的获取

4.1请拟投标单位于2020年11月6日至2020年11月25日登录淮安市公共资源交易平台(http://222.184.89.82:8000/TPBidder/login.aspx) 填写投标信息并下载电子招标文件。

4.2招标文件每套售价800元，投标人须在招标文件下载支付系统中支付，不接受现场支付，售后不退。

注：拟投标单位须办理淮安市公共资源网上招投标诚信库、CA证书及电子签章后方可参加投标（诚信库申报具体办法详见淮安市公共资源交易网→服务导航→下载中心→《淮安市公共资源交易系统水利工程操作指南》，下载相关文件，准备相关资料。（CA证书办理点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；咨询人：张忠宝，电话：13861650890。投标单位CA证书激活地点：淮安市深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼大厅，联系人及技术支持：陈超，电话：13770370470）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间为2020年11月26日9时30分，电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传；

5.2逾期未按要求上传的投标文件，招标人不予接受。

5.3本工程采用远程不见面交易模式，“不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录“淮安建设工程不见面开标大厅”观看项目的活动组织，相关要求和说明详见招标文件。

6.踏勘现场及投标预备会

招标人不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘，费用自理。招标人不召开投标预备会。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在淮安市公共资源交易网、淮安水利网上发布。

8.资格审查标准

序号	资格审查内容及标准	提供的资料	符合要求打√；不符合要求打X并说明理由
1	投标人有效的营业执照。	营业执照，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
2	投标人资质类别等级：具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质（投标人资质动态核查结果必须达标）；具有省级建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。	资质证书、安全生产许可证，链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”；资质动态核查结果达标按招标文件承诺书（格式四）格式提供承诺书，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
3	投标人业绩要求：2015年1月1日以来（时间以完工验收或竣工验收时间为准）承担过水利工程施工业绩；	【业绩证明材料须提供：1、须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】；链接诚信库，业绩证明材料原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
4	投标人拟任项目经理应具备水利水电专业二级或以上注册建造师证书，并取得水行政主管部门颁发的施工企业项目负责人B类安全生产考核合格证书；	水利水电专业注册建造师、B类安全生产考核合格证书（证书均在有效期内）；链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
5	投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一： ①项目经理无在建工程（提供投标人出具的承诺书，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程）； ②项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标（提供原发包人出具的证明和投标人出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。（a）合同工程量已完成80%以上，且主体工程已完成。（b）通过水下（泵站机组启动、河道通水）验收。（c）通过合同完工验收。（d）工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确认。（e）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）；	①项目经理无在建工程，提供招标文件要求格式的承诺书（格式二），时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。原件的彩色扫描件上传至投标文件； ②项目经理虽有在建工程，但符合a、b、c、d、e情形之一的，经该在建工程发包人同意，（提供原发包人出具的证明和提供招标文件要求格式的承诺书（格式三），时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）。将承诺书原件的彩色扫描件上传至投标文件；原发包人出具的证明原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
6	投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录（投标人提供承诺原件并加盖公章，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前）	按招标文件格式要求出具承诺书（格式一），原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
7	拟任项目经理必须为本单位职工。	项目经理与投标人签订的劳动合同及2020年8月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单(含缴费明细，超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动合同及退休证书)。链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
8	委托代理人必须为本单位职工。	委托代理人与投标人签署的劳动合同及2020年8月1日以来连续三个月及以上在本单位缴纳养老保险清单（含缴费明细）；原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
9	根据2019年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值2.0分）及以上	根据2019年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值2.0分）及以上；等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://slj.huaian.gov.cn/xwzx/gggs/content/202008/159791477613702Rn6fQr.html 在淮安市境内水利工程项目资格审查、评标阶段AAA等级赋分值为4分；AA等级赋分值为3.5分；A等级赋分值为3分；B等级赋分值为2.5分；C等级赋分值为2.0分；D等级赋分值为1.5分。有淮安市水利局认定的信用等级的单位,必须采用淮安市水利局认定的信用等级及相应赋分值；对没有淮安市水利局认定的信用等级但有江苏省水利厅认定的信用等级的单位 ,采用江苏省水利厅认定的信用等级及相应赋分值；既无淮安市水利局认定也无江苏省水利厅认定、且未被各级信用信息共享平台列入失信被执行人的单位，一律按B级认定,赋分值为2.5分。
10	不得存在被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的情形。	由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。
11	不得存在被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的情形。	由招标人或招标代理机构在评标前，查询投标人是否被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，若查询发现存在该情形的，将相应网页截图（包括列入原因、列入日期、查询日期等信息）并提交评委签字确认，其资格后审不合格。
12	委托代理人必须提供合法有效的授权委托书(按照招标文件格式填写)	招标文件要求格式的授权委托书，且时效在委托期限内，委托期限不小于投标有效期。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
13	不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。	招标文件要求格式的投标承诺书（格式四），原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
14	从投标截止之日起算，前2年内不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）。	招标文件要求格式的承诺书（格式四）。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
15	从投标截止之日起算，前2年内不得存在被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）。	招标文件要求格式的承诺书（格式四）。原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。
16	不接受联合体投标	未采用联合体投标即可。

说明：投标人必须按资格审查表中“提供的资料”要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则将否决其投标；

上述各项如有虚假一经发现，其资格后审不合格；如已中标的，将取消中标人资格，对招标人造成损失的依法赔偿，并保留追究其法律责任的权利。

9.评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

序号			评分因素	分值		评分标准
一			投标报价	65		评标基准价Ｓ=A×α+B×（1-α） A=最高投标限价； B=投标人有效报价的算术平均值：①当有效投标报价≤5家时，等于所有有效投标报价的算术平均值；②当有效投标报价＞5家时，等于去掉有效投标报价中最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）后的算术平均值。 α=评标基准价权重系数 ①α=0.3、②α=0.35、③α=0.4，在开标会上由招标人（或招标代理机构）随机抽取确定。 l、与评标基准价相同的得65分； 2、偏差每超过评标基准价+l％扣2分，最多扣至0分； 3、偏差每超过评标基准价-1％扣1分，最多计算至-5％（含-5％）； 4、对偏差超过评标基准价-5％以下的，每超过-l％扣2分，最多扣至0分。
偏差率(％)		…	-8	-7	-6	-5		-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	…
得分		…	54	56	58	60		61	62	63	64	65	63	61	59
偏差率的计算结果中介于上述数值之间的，采用内插法计算。得分四舍五入，小数点后保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。
二	报价平衡性、计算错误（扣分项，0～-7分）				1、报价平衡性以有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数为计算依据。评审基准值及平衡分计算方法如下： ①当有效投标报价≤5家时，评审基准值为所有有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数的算术平均值； ②当有效投标报价＞5家时，评审基准值为所有有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数去掉最高的20%家（四舍五入取整）和最低的20%家（四舍五入取整）后的算术平均值。有效投标报价分类分项工程量清单中同类六位编码项目报价合计数与评审基准值比较，每有一项超过评审基准值的±20%，扣0.5分，最多扣5分。 2、如果工程量清单报价有计算错误的，每错一处扣0.5分，最多扣2分。
序号	评分因素				分值		评分标准
二	施工组织设计				25		所有评分点必须针对本工程招标内容制定，有针对性且须满足城市管理、扬尘控制、环境保护等要求，否则酌情扣分。
1	工场布置和其它临时设施布置				2		针对本工程涉及的工场布置和其它临时设施布置方案有针对性且合理可行，得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
2	施工围挡				2		有明确的施工围挡建设计划和材质标准，满足施工围挡高度不小于2.5米，外设公益广告等方案和措施，得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
3	施工降排水				2		针对本工程涉及的施工降排水方案与措施可行，安全有保障得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
4	深基坑支护				3		针对本工程涉及的深基坑支护方案与措施可行，安全有保障得3分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
5	土方工程				2		针对本工程涉及的土方开挖、土方调配、渣土运输、渣土处置方案与技术措施合理、质量有保证得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
6	砼工程				4		针对本工程涉及的原材料采购、保管、检验试验方案合理；砼施工工艺与技术措施合理；防渗措施合理可行；砼耐久性技术措施合理；砼外观质量保证方案合理可行得4分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
7	设备购置与安装				2		针对本工程涉及的金属结构设备购置方案符合设计要求的得1分；机电设备、电气设备、金属结构设备安装及质量控制方案合理得1分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。（备注：设备购置不含另行招标的机泵、电气设备等）
8	房屋建筑工程				2		房屋建筑（包含配电室、管理用房）施工方案合理可行得2分。有缺陷酌情扣分,无表述不得分。
9	工程进度计划与措施				2		施工进度计划合理、工期保证措施可行得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
10	质量管理体系与措施				1		质量管理体系与措施内容具体可行得0.5分。有缺陷酌情扣分。有缺陷责任期服务承诺得0.5分，无表述不得分。
11	资源配置计划				1		施工设备、劳动力、周转材料等资源配备合理，满足工程施工需要，保证方案有针对性且合理可行得1分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
12	文明施工及创建措施				2		文明施工、扬尘控制、场地硬化、车辆冲洗等措施合理可行且在措施或方案中明确不使用《淮安市人民政府关于划定市区禁止使用高排放非道路移动机械区域的通告》（淮政发〔2019〕15号）中禁止的施工机械的得2分。有缺陷酌情扣分，无表述不得分。
三	企业信用、企业业绩、安全生产标准化等				10
1	企业信用				4		根据2019年度淮安市水利工程建设从业单位信用等级评定结果及应用规则，投标人信用等级必须在C级（或信用等级赋分值2.0分）及以上；等级赋分值相关规定见：淮安市水利网http://slj.huaian.gov.cn/xwzx/gggs/content/202008/159791477613702Rn6fQr.html 在淮安市境内水利工程项目资格审查、评标阶段 AAA等级赋分值为4分；AA等级赋分值为3.5分；A等级赋分值为3分；B等级赋分值为2.5分；C等级赋分值为2.0分；D等级赋分值为1.5分。有淮安市水利局认定的信用等级的单位，必须采用淮安市水利局认定的信用等级及相应赋分值；对没有淮安市水利局认定的信用等级但有江苏省水利厅认定的信用等级的单位 ,采用江苏省水利厅认定的信用等级及相应赋分值；既无淮安市水利局认定也无江苏省水利厅认定、且未被各级信用信息共享平台列入失信被执行人的单位，一律按B级认定,赋分值为2.5分。
2	企业业绩				2		2015年1月1日以来（时间以完工验收或竣工验收时间为准）有承担过流量≥5m³/s的泵站工程施工业绩，有一项得1分，最高得2分。【业绩证明材料须提供：1、须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】；链接诚信库，扫描件上传至电子投标文件。
3	项目经理业绩				2		拟任项目经理2015年1月1日以来（时间以完工验收或竣工验收时间为准）担任过流量≥5m³/s的泵站工程施工项目经理的，有一项得1分，最高得2分；【业绩证明材料须提供：1、须提供经政府指定网站或公共资源交易平台发布的中标结果公示网页截图并加盖公章；2、中标通知书；3、施工合同；4、验收证明（验收委员会出具的竣工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证）（1-4项缺一不可）；5、投标人提供的其他证明材料。】；链接诚信库，扫描件上传至电子投标文件。
4	项目经理及技术负责人				1		投标人拟任项目经理具有省级及以上人社部门颁发的水利工程高级技术职称证书的，得0.5分；拟任项目技术负责人具有省级及以上人社部门颁发的水利工程高级技术职称证书的，得0.5分；须提供相关职称证书；本项最多得1分。备注：水利工程高级专业技术职称以省级及以上人力资源社会保障行政部门（原人事部门）核准备案的高级职称评审委员会评审的为准。
5	安全生产标准化				1		投标人具有水利安全生产标准化等级证书（有效期内），一级得1分，二级得0.8分，三级得0.5分。没有不得分。链接诚信库，原件的彩色扫描件上传至“其他资料”。

备注：投标人必须按评分标准中相应的要求提交相关资料且必须清晰可辨，否则不予计分。

标签：

分享到：